산업 현장에서 사용되는 컨베이어 시스템은 단순한 이송 장비를 넘어, 전체 공정의 효율성과 생산 안정성을 좌우하는 핵심 설비로 자리잡고 있습니다.
특히 물류 자동화 시스템, 전자·자동차 부품 조립라인, 대규모 화학·철강 플랜트 등 각 산업 분야에 따라 요구되는 기술 사양과 운용 환경이 크게 상이하기 때문에, 용도에 적합한 설계와 정밀한 제작, 그리고 이를 수행할 수 있는 전문 업체 선정이 무엇보다 중요합니다.
그러나 실제 프로젝트 현장에서는 발주자가 컨베이어 시스템 구축에 대한 경험이나 기술적 이해가 부족한 경우가 많아, 단가 중심의 입찰 방식이나 외형적 포트폴리오에만 의존한 선정 과정에서 전혀 다른 산업 분야의 경험만을 가진 부적합한 업체가 선정되는 일이 적지 않습니다.
이러한 경우, 설비가 완공된 이후에도 실제 공정에서는 반복적인 이송 오류, 정렬 불량, 진동, 소음, 구조적 결함 등이 발생하여 시스템이 의도한 성능을 전혀 발휘하지 못하는 상황으로 이어질 수 있습니다.
결국 이런 문제는 수차례의 하자 보수와 공정 지연을 야기할 뿐 아니라, 발주자 입장에서는 생산 차질과 금전적 손실, 더 나아가 해당 시스템 구축을 맡긴 업체와의 법적 분쟁으로까지 번지게 되는 경우가 빈번합니다. 실제로 산업용 컨베이어 시스템 구축과 관련된 하자 소송, 손해배상 청구, 감정평가 의뢰가 발생하는 사례가 점점 늘고 있으며, 이는 초기 단계의 전문성 부족한 업체 선정이 야기한 구조적 실패라고 볼 수 있습니다.
따라서 컨베이어 시스템의 발주는 단순한 장비 구매가 아닌, 산업군별 특수성과 공정 연계를 깊이 이해하는 고도의 기술 프로젝트로 인식되어야 하며, 기획–설계–제작–시공–시운전–사후관리 전 과정에 걸쳐 실적과 역량이 검증된 업체를 선정하는 것이 필수적입니다.
위의 표에서 보듯이, 각 산업군에서 요구되는 속도, 환경조건(청결, 고온, 고습 등), 이송 중 정지 제어 여부 등에 따라 컨베이어의 형태, 구조, 제어 시스템이 달라지므로, 발주 전 명확한 용도 분석과 설계 검토가 반드시 선행되어야 합니다.
다음은 "DH기계감정 기술사사무소"가 법원 특수감정인으로 지정되어, 산업용 컨베이어의 잘못된 업체 선정으로 인한 하자 소송에서 감정을 수행한 사례입니다.
산업용 컨베이어 시스템은 단순한 자재 이송 설비가 아닌, 전체 공정의 핵심을 구성하는 구조 설비입니다. 그만큼 해당 산업군의 특성과 사용 목적에 적합하게 설계되고 시공되어야 하며, 이를 수행할 수 있는 전문성과 실적을 갖춘 업체 선정이 필수입니다.
하지만, 이번 감정 사례처럼 발주자가 시스템 구축에 대한 기술적 이해 없이 타 산업계열의 경험만을 가진 업체를 선정한 경우, 공정 전반에 걸쳐 심각한 구조적 하자와 성능 미달이 발생하며, 결국 시공 중단 및 철거, 법적 분쟁으로 이어지는 사례가 매우 많습니다,
■ 사건 개요 발주자 산업군: 금속 가공 제조업체 (후단 자동 이송라인 구축 목적) 문제 발생 배경: 발주자는 컨베이어 시스템 관련 경험이 전무하였고, 실제 해당 시스템의 요구사항과 기술사양을 명확히 정의하지 못한 채, 플랜트 시공 중심의 업체를 선정함. 선정 업체의 문제점: 선정된 업체는 발전소 및 대형 플랜트 중심의 하드웨어 기반 시공 경험은 있으나, 금속 부품 선별 및 자동화 이송 공정에 최적화된 엔지니어링 능력이 부족했음.
■ 하자 발생 및 공사 지연 내용 컨베이어 프레임 및 구조물 사양 변경 다발 → 설계 도면과 실제 시공물 간 불일치 진동피더, 마그네트 드럼 등 핵심 부품 구조물 부적절한 자재 사양 및 설계 미흡 수선별 하부 슈트 및 Z-BOX 등 세부 설비 누락 또는 임의 제작 당초 217공수였던 설치 인력 투입이 603공수까지 증가 → 인건비 88백만 원 초과 제작·설치 지연으로 전체 공사 기간이 5개월 이상 연장, 생산 차질 발생 실제 시운전 완료 이후에도 수차례 보완공정이 반복되어 라인 안정화 실패 결과적으로 발주자는 전체 라인을 철거, 막대한 비용 손실
■소송 및 감정 사건 경과: 하도급업체는 공사 지연 및 사양 변경에 따른 대금 지급을 요구하며 소송 제기 법원 지정 감정인: DH기계감정기술사사무소
감정 주요 내용: 계약 당시 제출된 승인도 및 견적 대비 시공 실물 간 형상 및 재질 불일치 확인 설계 변경 없이 임의 시공된 주요 구조물 및 보강물의 안전성 검토 공정률 대비 투입된 공수의 비정상적 증가 분석 (공사관리 미흡) 슈트 및 분기기 구조물의 실사용 가능성 결여 및 설계 실패 판단 전체 컨베이어 라인의 기능 발현 불능 및 재사용 불가 수준의 하자 인정
■결론 및 시사점 본 사례는 산업군 특성에 대한 사전 이해 부족, 검증되지 않은 업체 선정, 그리고 기획 단계에서의 설계 미비가 복합적으로 작용하여, 결국 수억 원의 손실과 법적 분쟁으로 이어진 전형적인 사례입니다.
DH기계감정기술사사무소는 감정 과정에서 설계도면, 현장 시공 상태, 시운전 결과, 실 공정 투입내역 등을 종합 분석하여, 감정의 객관성과 공학적 타당성을 인정받아 법원 감정서로 채택되었습니다.
컨베이어 시스템은 단순 장비 발주가 아닌 산업 특화된 공정 설계와 제작기술이 결합된 통합 엔지니어링 프로젝트입니다. 발주자는 반드시 공정 요구에 최적화된 실적과 기술을 보유한 업체 선정을 통해, 이런 불필요한 리스크를 사전에 방지해야 합니다.
'DH기계감정 기술사사무소'는 국내에서 유일하게 기계설비 분야에 특화된 감정 전문 기관으로, 기계설비에 대한 심층적인 기술적 이해와 실무 경험을 바탕으로 공신력 있는 감정 서비스를 제공합니다.
당 기관은 다수의 '법원 특수감정(하자 소송감정)' 및 '유체동산 감정'(법원 집행관 사무소 경매 감정)을 수행한 경험을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 감정을 의뢰하는 당사자 및 법원, 법률대리인이 모두가 신뢰할 수 있는 객관적이고 정밀한 감정 결과를 제공합니다.
특히, 다른 감정 업체처럼 건설, 토목, 차량정비 등의 기계와 유사한 분야에서 감정 경험을 쌓은 전문가가 아닌, 기계 제조 및 생산기술 분야에서 실질적인 경력을 보유한 기계설비 전문가들로 감정팀을 구성하고 있어, 감정의 신뢰성과 기술적 전문성에서 독보적인 경쟁력을 갖추고 있습니다.
이러한 차별화된 전문성을 바탕으로, 기계설비의 구조적 특성, 운용 환경, 유지보수 이력 등을 종합적으로 고려한 정밀 감정을 수행하며, 이를 통해 감정의 객관성과 공정성을 극대화함으로써 타 업체과 비교할 수 없는 높은 수준의 감정 서비스를 제공합니다.
분쟁이 법원 소송 단계로까지 확대될 경우, 기계설비에 대한 정확하고 공정한 감정 결과를 확보하기 위해서는 ‘DH기계감정 기술사사무소’를 특수감정인으로 지정해 줄 것을 재판부에 요청하는 것이 가능합니다.
이를 위해, 아래의 '감정인 지정 신청서’를 활용하여, 대리인(법무법인)을 통해 법원에 정식으로 제출하시면 됩니다.
이를 통해 전문적인 기계 감정이 소송 과정에서 신뢰할 수 있는 객관적 근거로 활용될 수 있으며, 분쟁 해결에 있어 보다 공정하고 합리적인 판단을 이끌어낼 수 있습니다.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DH 기계감정 기술사사무소 <기계설비, 중고기계, 공장 및 기계공사 기성고 감정> 법원 소송 감정 특수 감정인 지정 신청 일반 감정 의뢰 ◆ 의뢰 연락처 ◆ TEL : 031-323-3783 M.P : 010-2213-2793 Email : lobhfr73@naver.com 재판부와 사건 당사자들이 감정인의 전문성, 깊이 있는 지식, 그리고 풍부한 경험에 신뢰와 공감을 가질 수 있도록 쉽고 명료하면서도 설득력 있는 감정서를 작성하는 것, 이것이 바로 "DH기계감정 기술사사무소"의 차별화된 강점입니다. 감정서는 감정인의 주관적 추정이나 난해한 표현이 아닌, 철저한 객관적 근거와 전문지식, 풍부한 실무 경험을 바탕으로 누구나 명확히 이해할 수 있도록 작성하는 것이 가장 중요합니다. 저희는 이러한 원칙을 준수하여 신뢰성과 정확성을 겸비한 감정서를 제공하고 있습니다. |
